Avis d'Appel Public à la Concurrence - Procédure Adaptée
date d'émission : 09/11/2023 - 11:36
 

Identification de l'organisme qui passe le marché : SPLA - Pays d'Aix Territoires, agissant au nom et pour le compte de la Ville de Jouques, représentée par son directeur Thierry COLOMBERO
2 Rue Lapierre BP 80251, 13608 Aix en provence cedex 1

Objet du marché : La présente consultation concerne les travaux de construction d'un atelier culinaire à Jouques (13490).


Durée du marché : Les délais d'exécution de l'ensemble des travaux sont de :
- 14 (quatorze) mois calendaires y compris 2 (deux) mois calendaire de période de préparation.

La période de préparation des travaux démarre à compter de la date de notification du marché au titulaire.
Le délai d'exécution de l'ensemble des travaux fixé à l'Article 4 de l'Acte d'Engagement démarre à compter de la date de notification de l'ordre de service de démarrage des travaux au titulaire du lot 1.
L'ordre de service au titulaire du lot commençant le premier l'exécution des travaux est porté à la connaissance des entreprises chargées des autres lots.

Tout dépassement des délais sera assujetti à des pénalités de retard.
Nombre et consistance des lots : Le marché est décomposé en dix lots :
- Lot 1 : Terrassements généraux - VRD - Aménagements Extérieurs
- Lot 2 : Gros Œuvre
- Lot 3 : Charpente Bois - Couverture bacs Acier - Charpente Métallique
- Lot 4 : Menuiseries extérieures aluminium - Serrureries - Portes Sectionnelles
- Lot 5 : Platerie - Faux-plafonds - Façades
- Lot 6 : Panneaux Isothermes
- Lot 7 : Revêtements de sols
- Lot 8 : Chauffage - Ventilation - Plomberie
- Lot 9 : Courants Forts et Faibles - Panneaux photovoltaïques
- Lot 10 : Équipements de cuisine et production de froid

Procédure de passation : La présente procédure adaptée ouverte est soumise aux dispositions de l'article L2123-1 du Code de la Commande Publique du 1er avril 2019.

Cette procédure comprend une phase de négociation avec les candidats de chaque lot ayant déposé les 3 offres appropriées les plus intéressantes, notées et classées au regard des critères d'attribution retenus et définis à l'article 6 du Règlement de Consultation.
Modalités d'attribution : Les variantes facultatives ne sont pas autorisées.

Le marché prévoit une prestation supplémentaire éventuelle pour le lot n°2

PSE N° 01 : traitement anti-graffiti.

Le délai de validité des offres est fixé à 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Critères de sélection : Les critères retenus pour le jugement des offres sont :

1-Prix des prestations
60 points
2-Valeur technique 40 points
2.1 Compréhension des enjeux de l'opération jugée suivant le mémoire technique (a minima relativement au programme, au site, et à la coactivité) 20 points
2.2. Pertinence de la méthodologie et des moyens d'exécution des travaux pour le respect des délais 10 points
2.3. Pertinence de la méthodologie d'exécution des travaux pour le respect de la charte chantier propre 10 points

Date limite : Le 11 décembre 2023 à 12 heures.
Adresse Internet du profil acheteur : L'adresse pour télécharger les documents mis à la disposition des entreprises est la suivante : ici
Date d'envoi de l'avis à l'organisme de publication : Le 9 novembre 2023