Avis d'Appel Public à la Concurrence - Procédure Adaptée
date d'émission : 23/10/2023 - 15:03

Identification de l'organisme qui passe le marché : SPLA - Pays d'Aix Territoires, agissant au nom et pour le compte de la Ville de Lambesc, représentée par son directeur Thierry COLOMBERO
2 Rue Lapierre BP 80251, 13608 Aix en provence cedex 1
Objet du marché : La présente consultation concerne les travaux de réalisation d'une salle polyvalente et d'un centre des arts martiaux sur la commune de Lambesc.

Lieu(x) d'exécution : Ancien Bâtiment des Services Techniques, 1 Avenue Gilbert Pauriol - 13410 LAMBESC.
Durée du marché : Les délais d'exécution de l'ensemble des travaux sont de :
- 18 (dix-huit) mois calendaires y compris 2 (deux) mois calendaire de période de préparation.

Ces délais démarrent à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant au titulaire du lot n°1 le démarrage de la période de préparation.

L'ordre de service au titulaire du lot commençant le premier l'exécution des travaux est porté à la connaissance des entreprises chargées des autres lots.

Tout dépassement des délais sera assujetti à des pénalités de retard.
Nombre et consistance des lots : Les travaux sont répartis en 12 lots désignés ci-dessous:

Lot 1 -CLOS COUVERT
VRD- Terrassement Gros Oeuvre Maçonnerie Charpente - Couverture - Etanchéité - Menuiseries extérieures
Lot 2 - AMENAGEMENT INTERIEUR
Cloisons Doublages Isolation - Faux plafonds - Menuiseries Intérieures Ouvrages bois - Revêtements de sols durs Faïence - Revêtements de sols souples - Peintures Nettoyage
Lot 3 - Serrurerie Métallerie
Lot 4-Electricité Courants Forts et Faibles
Lot 5 - Chauffage - Ventilation - Plomberie - Sanitaire
Lot 6 - Serrurerie et Machinerie scénique
Lot 7 - Menuiseries scéniques
Lot 8 - Tribune télescopique et Fauteuils
Lot 9 -Tentures de scène
Lot 10-Réseaux scéniques et matériels audiovisuel
Lot 11 - Mobilier sportif
Lot 12 - Appareil élévateur
Procédure de passation : La présente procédure adaptée ouverte est soumise aux dispositions de l'article L2123-1 du Code de la Commande Publique du 1er avril 2019.

Cette procédure comprend une phase de négociation avec les candidats de chaque lot ayant déposé les 3 offres appropriées les plus intéressantes, notées et classées au regard des critères d'attribution retenus et définis à l'article 6 du Règlement de Consultation.
Modalités d'attribution : Les variantes facultatives ne sont pas autorisées.
Les variantes imposées (celles -ci devront être obligatoirement chiffrées) sont et concernent les lots suivants :
LOT 01B TERRASSEMENT GROS OeUVRE CHARPENTE
Ouvrir la variante sur les modes constructifs : remplacement de la dalle précontrainte en PH du RDC zone parvis (porte à faux)

LOT 01B TERRASSEMENT GROS OeUVRE CHARPENTE
Création de forme de pente dans les locaux vestiaires douches dans les dalles béton.

LOT 02D REVETEMENT DE SOL FAIENCE
Suppression des chapes forme de pente : Création de forme de pente dans les locaux vestiaires douches par le lot Gros oeuvre.

LOT 05 CVC
Ouverture à variante sur le matériel CTA en respectant les caractéristiques techniques principales énoncées dans les pièces écrites et les pièces graphiques

Le marché prévoit des prestations supplémentaires éventuelles ( se référer au règlement de la consultation).

Le délai de validité des offres est fixé à 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Critères de sélection : Les critères retenus pour le jugement des offres sont :

LOT 01 -02- 03- 06 - 07-08-09-10 ET 12

Critères
1-Prix des prestations
60 points
2-Valeur technique 40 points

Sous critère n°1 : Qualité technique des prestations 20 points
Sous critère n°2 : Pertinence de la méthodologie et Qualité environnementale de l'offre 10 points
Sous critère n°3 : La Pertinence du planning et des moyens humains et matériels mis en oeuvre pour le respect du délai contractuel des travaux 10 points

LOT 04 -05 ET 11

Critères Pondération
1-Prix des prestations
60 points
2-Valeur technique 40 points

Sous critère n°1 : Pertinence de la méthodologie et Qualité environnementale de l'offre 20 points
Sous critère n°2 : La Pertinence du planning et des moyens humains et matériels mis en oeuvre pour le respect du délai contractuel des travaux 20 points
Date limite : Le 04 décembre 2023
Date d'envoi de l'avis à l'organisme de publication : Le 23 octobre 2023