Avis d'Appel Public à la Concurrence - Procédure Adaptée
date d'émission : 27/10/2023 - 11:45

Identification de l'organisme qui passe le marché : Société Publique Locale d'Aménagement "Pays d'Aix Territoires",
Représentée par son directeur, Monsieur Thierry COLOMBERO

2 Rue Lapierre, BP 80251 13608 Aix en Provence CEDEX 1
0442160404 / 0442203532
service-marches@paysdaix-territoires.fr
Objet du marché : La présente consultation concerne les travaux d'agrandissement des écrans géants du grand stade du Pays d'Aix - Maurice David à Aix en Provence dans les Bouches du Rhône.

Le marché est décomposé en tranches :
-Tranche Ferme : Ecran géant de la faille 1- angle Nord-Ouest y compris tous les réseaux d'infrastructure reliant le massif
-Tranche Optionnelle : Ecrans géants de bord de tribunes Nord et Sud

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières spécifique à chaque lot.

Lieu(x) d'exécution :
Commune d'Aix-en-Provence - Stade Maurice David du Pays d'Aix.
Durée du marché : Concernant le lot n°1 : Travaux spéciaux

Les délais d'exécution de l'ensemble des travaux sont de douze (12) semaines calendaires, période de préparation incluse de six (6) semaines calendaires.

Les travaux, essais et réception devront être terminés pour le 29 mars 2024.

Les travaux seront réalisés durant la saison 2023/2024 de PROVENCE rugby et le l'AUC.

Le titulaire devra prévoir des moyens humains et matériels pendant les périodes de vacances scolaires et évènements prévisibles de l'année 2024.

La notification du marché au titulaire vaut ordre de service prescrivant le démarrage de la période de préparation du marché.

Tout dépassement des délais sera assujetti à des pénalités de retard.

Concernant le lot n°2 : Multimédia

Les délais d'exécution de l'ensemble des travaux sont de vingt et une (21) semaines calendaires, période de préparation incluse de douze (12) semaines calendaires.

Les travaux, essais et réception devront être terminés pour le 31 mai 2024.

Les travaux seront réalisés durant la saison 2023/2024 de PROVENCE rugby et le l'AUC.

Le titulaire devra prévoir des moyens humains et matériels pendant les périodes de vacances scolaires et évènements prévisibles de l'année 2024.

La notification du marché au titulaire vaut ordre de service prescrivant le démarrage de la période de préparation du marché.

Tout dépassement des délais sera assujetti à des pénalités de retard.

Nombre et consistance des lots : Le marché est décomposé en lots :
-Lot n°1 : Travaux spéciaux : Fondations spéciales, ouvrages d'infrastructures, charpentes métalliques
-Lot n°2 : Multimédia : Écrans géants leds

Les certificats suivants ou références équivalence seront demandés :
Lot n°1 : Travaux spéciaux : QUALIBAT 12121 Reprises en sous oeuvre & QUALIBAT 1231 Micropieux ou équivalent
Lot n°2 : Multimédia : Références de chantiers équivalent avec une superficie d'écrans géants extérieurs mise en oeuvre de 80,00 m2

Procédure de passation : Le présent marché est passé selon la procédure du marché à procédure adaptée ouverte en application de l'article L2123-1 du Code de la Commande Publique du 1er avril 2019 et du Règlement des achats de la SPLA « Pays d'Aix Territoires ».
Modalités d'attribution : Les variantes facultative ou obligatoire ne sont pas autorisées.

Le marché comporte une prestation supplémentaire éventuelle pour Lot n°2 : Multimédia

Elle consiste à l'amélioration du pitch des écrans bord de tribunes Nord et Sud (6 mm2 au lieu de 8 mm2).

Le délai de validité des offres est fixé à 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Critères de sélection : Les critères de jugement des offres sont
Concernant le lot 1 - Travaux spéciaux
Critère 1: Prix des travaux sur 70 points
Critère 2 : Valeur technique sur 30 points
La pertinence de la méthodologie générale d'exécution mise en oeuvre pour respecter les délais, la compréhension des contraintes d'exploitation du stade.

Concernant le lot 2 : Multimédia
Critère 1: Prix des travaux sur 70 points
Critère 2 : Valeur technique sur 30 points
La pertinence de la méthodologie générale d'exécution mise en oeuvre pour respecter les délais, la compréhension des contraintes d'exploitation du stade sur 20 points
La pertinence de la méthodologie d'intervention pendant l'année de maintenance au regard des exigences du cahier des charges sur 10 points

Conformément au Règlement des achats de la SPLA, une négociation pourra être engagée, avec les 3 meilleurs candidats de chaque lot. Cependant, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de ne pas négocier et de conserver les offres déposées initialement conformément à l'article R2123-5 du Code de la Commande Publique du 1er avril 2019.
Date limite : La date limite de réception des offres est fixée au 17 novembre 2023 à 12 heures.
Renseignements divers : La visite du site est obligatoire. Il sera réalisé une seule visite groupée.

La visite est fixée le lundi 06 novembre 2023 à 11 heures.

Toutes questions administratives et techniques doivent être posées sur le site : www.achatpublic.com

Adresse Internet du profil acheteur :
L'adresse pour télécharger les documents mis à la disposition des entreprises est la suivante : ici
Date d'envoi de l'avis à l'organisme de publication : Le 27 octobre 2023